Zamek Królewski w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej: Usługi nadzoru

inwestorskiego w ramach projektu pn. „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w

Warszawie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 560407-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Królewski w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i

Rzeczypospolitej, krajowy numer identyfikacyjny 86058500000, ul. Plac Zamkowy 4 , 00277

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 35 55 432, , e-mail przetargi@zamek-krolewski.pl,

, faks 22 35 55 219.

Adres strony internetowej (URL): www.zamek-krolewski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

państwowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.zamek-krolewski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zamek-krolewski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

w postaci papierowej

Adres:

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach

projektu pn. „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”

Numer referencyjny: ZZ-2110-10/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.

„Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”. Szczegółowy opis robót

budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa

załączona do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: 1) Część 1: nadzór inwestorski w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2) Część 2: nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych. 3) Część 3: nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W zakres każdej części przedmiotu zamówienia

wchodzi: 1) analiza dokumentów związanych z realizacją budowy; 2) zapoznanie się z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) zgłaszanie uwag

do dokumentacji oraz opiniowanie rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez kierownika budowy lub

kierownika robót oraz Zamawiającego; 4) występowanie z wnioskiem o zastosowanie równoważnych

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeśli są one

korzystniejsze dla Zamawiającego; 5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie

kontroli zgodności jej realizacji z: a) dokumentacją projektową, b) warunkami decyzji o pozwoleniu na

budowę, c) pozwoleniem Stołecznego Konserwatora Zabytków, d) umową z wykonawcą robót wraz z

załącznikami i harmonogramem, e) obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką

budowlaną, obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż; 6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i

wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 7) sprawdzanie i odbiór

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach

technicznych instalacji, urządzeń technicznych; odbiory robót będą przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 8)

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz usunięcia wad; 9)

kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym m. in.: a) kontrola i weryfikacja przedkładanych przedmiarów

robót i kosztorysów powykonawczych, b) kontrola i nadzór nad realizacją robót zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy między Zamawiającym a

wykonawcą robót; 10) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i pogwarancyjnym; 11)

udział w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach dotyczących realizacji budowy organizowanych

przez Zamawiającego, komisjach odbiorów częściowych oraz komisji odbioru końcowego oraz

pogwarancyjnego; 12) współudział w przygotowaniu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego i

zawiadomienia o zakończeniu budowy; 13) kontrola prowadzenia dziennika budowy, w tym wpisów

dokonywanych przez uprawnione osoby; 14) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako

podstawy do fakturowania częściowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy

Zamawiającym a wykonawcą robót. Do zakresu zadań w ramach części nr 1 przedmiotu zamówienia

należy ponadto koordynacja prac inspektorów nadzoru inwestorskiego.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować: 1) dla części nr 1 przedmiotu zamówienia –

jedną osobą, która w trakcie realizacji zamówienia będzie pełniła na budowie funkcję inspektora

nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą następujące wymagania: a) posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, b) która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, c) która

w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) sprawowała funkcję inspektora nadzoru

inwestorskiego robót budowlanych w ramach inwestycji, której wartość wynosiła co najmniej

3.000.000,00 zł brutto i która to inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego, 2) dla

części nr 2 przedmiotu zamówienia – jedną osobą, która w trakcie realizacji zamówienia będzie pełniła

na budowie funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniającą

następujące wymagania: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, b) która przez co najmniej 18 miesięcy

brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru zabytków, c) która w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) sprawowała funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w ramach inwestycji, której wartość wynosiła

co najmniej 3.000.000,00 zł brutto i która to inwestycja została odebrana protokołem odbioru

końcowego, 3) dla części nr 3 przedmiotu zamówienia – jedną osobą, która w trakcie realizacji

zamówienia będzie pełniła na budowie funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, spełniającą następujące

wymagania: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń, b) która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, c) która w ciągu

ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) sprawowała funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego

robót budowlanych w ramach inwestycji, której wartość wynosiła co najmniej 3.000.000,00 zł brutto i

która to inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami 2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 30,00

termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

A. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia

istotnych zmian do Umowy w następujących okolicznościach: 1) dopuszcza się zmiany, których łączna

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 2) dopuszcza

się zmiany Umowy w zakresie realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, lub innych przyczyn technicznych lub

gospodarczych powodujących, że oddzielenie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od

zamówienia podstawowego nie jest zasadne lub też w przypadku, w którym wykonanie zamówienia

podstawowego jest uzależnione od wykonania dodatkowych prac, nieprzewidzianych w zamówieniu

podstawowym, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w Umowie; 3) dopuszcza się zmiany Umowy w sytuacji gdy zostały spełnione

łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 4) dopuszcza się zmiany postanowień

Umowy dotyczących sposobu wykonania, ceny, zakresu rzeczowego zamówienia lub terminu w

sytuacjach wskazanych poniżej: a) w przypadku ograniczenia środków finansowych jakimi dysponuje

Zamawiający - ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia i cena, b) zmiana

sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie

mógł przewidzieć, c) zmiana wynikająca z okoliczności związanych z dokonanymi w trakcie robót

odkryciami, czasem prowadzenia badań z nimi związanych a także decyzjami i zaleceniami

konserwatorskimi wydanymi odpowiednio przez Wojewódzkiego i Stołecznego Konserwatora, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, d) kolizja z planowanymi lub

równolegle prowadzonymi na terenie Zamawiającego przez inne podmioty inwestycjami, przy czym

zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

B.Zmiany umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy PZP. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w

formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 10, jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić

się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do

części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń

pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia

za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do

części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze

Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o

których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na

koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i

po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni

roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10.

Niezawarcie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneksu w sprawie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-07, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ramach projektu pn. „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja

projektowa załączona do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) analiza dokumentów

związanych z realizacją budowy; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) zgłaszanie uwag do dokumentacji oraz

opiniowanie rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez kierownika budowy lub kierownika robót oraz

Zamawiającego; 4) występowanie z wnioskiem o zastosowanie równoważnych rozwiązań zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeśli są one korzystniejsze dla Zamawiającego; 5)

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z: a)

dokumentacją projektową, b) warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, c) pozwoleniem Stołecznego

Konserwatora Zabytków, d) umową z wykonawcą robót wraz z załącznikami i harmonogramem, e)

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami

BHP i Ppoż; 6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie; 7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; odbiory

robót będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót; 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w zakresie rzeczowym i

finansowym oraz usunięcia wad; 9) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym m. in.: a) kontrola i weryfikacja

przedkładanych przedmiarów robót i kosztorysów powykonawczych, b) kontrola i nadzór nad realizacją

robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy między

Zamawiającym a wykonawcą robót; 10) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i

pogwarancyjnym; 11) udział w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach dotyczących realizacji

budowy organizowanych przez Zamawiającego, komisjach odbiorów częściowych oraz komisji odbioru

końcowego oraz pogwarancyjnego; 12) współudział w przygotowaniu dokumentów wymaganych do odbioru

końcowego i zawiadomienia o zakończeniu budowy; 13) kontrola prowadzenia dziennika budowy, w tym

wpisów dokonywanych przez uprawnione osoby; 14) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót

jako podstawy do fakturowania częściowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy

Zamawiającym a wykonawcą robót; 15) koordynacja prac inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 30,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:2 Nazwa:

nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

w ramach projektu pn. „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”. Szczegółowy

opis robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa

załączona do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) analiza dokumentów związanych z

realizacją budowy; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych; 3) zgłaszanie uwag do dokumentacji oraz opiniowanie rozwiązań zamiennych

wnioskowanych przez kierownika budowy lub kierownika robót oraz Zamawiającego; 4) występowanie z

wnioskiem o zastosowanie równoważnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jeśli są one korzystniejsze dla Zamawiającego; 5) reprezentowanie

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z: a) dokumentacją

projektową, b) warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, c) pozwoleniem Stołecznego Konserwatora

Zabytków, d) umową z wykonawcą robót wraz z załącznikami i harmonogramem, e) obowiązującymi

normami, przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż; 6)

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w

budownictwie; 7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; odbiory robót będą

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót; 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz

usunięcia wad; 9) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym m. in.: a) kontrola i weryfikacja przedkładanych

przedmiarów robót i kosztorysów powykonawczych, b) kontrola i nadzór nad realizacją robót zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy między Zamawiającym a

wykonawcą robót; 10) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i pogwarancyjnym; 11) udział

w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach dotyczących realizacji budowy organizowanych przez

Zamawiającego, komisjach odbiorów częściowych oraz komisji odbioru końcowego oraz pogwarancyjnego;

12) współudział w przygotowaniu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego i zawiadomienia o

zakończeniu budowy; 13) kontrola prowadzenia dziennika budowy, w tym wpisów dokonywanych przez

uprawnione osoby; 14) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania

częściowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 30,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 3 Nazwa: nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

nr: elektrycznych i elektroenergetycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach projektu pn.

„Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”. Szczegółowy opis robót

budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa załączona

do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) analiza dokumentów związanych z realizacją

budowy; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlanych; 3) zgłaszanie uwag do dokumentacji oraz opiniowanie rozwiązań zamiennych

wnioskowanych przez kierownika budowy lub kierownika robót oraz Zamawiającego; 4) występowanie z

wnioskiem o zastosowanie równoważnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jeśli są one korzystniejsze dla Zamawiającego; 5) reprezentowanie

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z: a) dokumentacją

projektową, b) warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, c) pozwoleniem Stołecznego Konserwatora

Zabytków, d) umową z wykonawcą robót wraz z załącznikami i harmonogramem, e) obowiązującymi

normami, przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż; 6)

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w

budownictwie; 7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; odbiory robót będą

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót; 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz

usunięcia wad; 9) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym m. in.: a) kontrola i weryfikacja przedkładanych

przedmiarów robót i kosztorysów powykonawczych, b) kontrola i nadzór nad realizacją robót zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy między Zamawiającym a

wykonawcą robót; 10) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i pogwarancyjnym; 11) udział

w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach dotyczących realizacji budowy organizowanych przez

Zamawiającego, komisjach odbiorów częściowych oraz komisji odbioru końcowego oraz pogwarancyjnego;

12) współudział w przygotowaniu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego i zawiadomienia o

zakończeniu budowy; 13) kontrola prowadzenia dziennika budowy, w tym wpisów dokonywanych przez

uprawnione osoby; 14) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania

częściowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 30,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: