Miasto Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna

w imieniu i na rzecz której działa

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU

na

opracowanie koncepcji architektonicznej

Specjalnej Strefy Sztuki

w ramach Specjalnej Strefy Kultury

wartość zamówienia powyżej 211.000 EURO

Opiniuje w imieniu

Sądu Konkursowego

Marek Lisiak

Architekt

Zatwierdza

Kierownik Zamawiającego

Krzysztof Bednarek

Architekt

1

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I...................................................................................................................................4

POSTANOWIENIA OGÓLNE.............................................................................................................4

1. ORGANIZATOR KONKURSU ......................................................................................................4

2.RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU........................................................................................4

3.TERMINY....................................................................................................................................4

4. SĄD KONKURSOWY....................................................................................................................5

ROZDZIAŁ II..................................................................................................................................7

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.......................................................................................................7

1.CEL, PRZEDMIOT I ZADANIE KONKURSU......................................................................................7

2.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU............................................................................8

ROZDZIAŁ III...............................................................................................................................10

WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU....................................10

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE.........................................................................................................10

2.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY........................................10

3.UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE..........................................12

4.OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH......................................12

5.DODATKOWE WYMAGANIA........................................................................................................13

ROZDZIAŁ IV...............................................................................................................................13

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW..........................................................................13

1.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU..........13

2.SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WNIOSKU, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW..........................................13

ROZDZIAŁ V................................................................................................................................15

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - ZASADY PRZYGOTOWANIA I OCENY

WNIOSKÓW.................................................................................................................................15

1.WYMOGI FORMALNE.................................................................................................................15

2.FORMA DOKUMENTÓW..............................................................................................................15

3.SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE16

4.OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.............................................16

ROZDZIAŁ VI...............................................................................................................................17

SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH.......................................................17

1.INFORMACJE OGÓLNE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ.................................17

2.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ.......................17

3.SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH..............................................................................18

ROZDZIAŁ VII..............................................................................................................................20

OCENA PRAC KONKURSOWYCH.....................................................................................................20

2

1.TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH.........................................................................................20

2.KRYTERIA OCENY......................................................................................................................20

ROZDZIAŁ VIII.............................................................................................................................22

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU...........................................................................22

1.NAGRODY.................................................................................................................................22

2.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU..........................................................................................22

ROZDZIAŁ IX...............................................................................................................................23

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU............................................................................................23

1.ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRACY ORAZ OKREŚLENIE PÓL EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH

..................................................................................................................................................23

2.ZAKRES PROJEKTU SPORZĄDZONEGO PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU NAJLEPSZEJ PRACY PO

UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...........................................................................................................24

3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PROJEKTU - ZAWIERANEJ W WYNIKU

NEGOCJACJI PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Z AUTOREM NAJLEPSZEJ

PRACY KONKURSOWEJ.................................................................................................................24

4.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU....24

ROZDZIAŁ X UNIEWAŻNIENIE KONKURSU.....................................................................................25

ROZDZIAŁ XI...............................................................................................................................26

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU.....................................................................................26

3

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu (zwanym dalej Zamawiającym) jest Miasto Łódź – Miejska Pracownia

Urbanistyczna, w imieniu której konkurs przygotowuje i przeprowadza Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Sp. z o. o., 30-968 Łódź, ul. Piotrkowska 190, tel. +48 42 66 49 100, fax. +48 42 66 49 102,

www.lsi.net.pl

1.2 Osoby upoważnione do kontaktów:

1.2.1 W zakresie procedury Sekretarz Sądu konkursowego Barbara Fert-Błaszkowska, 30-968 Łódź, ul.

Piotrkowska 190, tel. +48 42 66-49-114, fax. +48 42 66-49-102, e-mail: fert-blaszkowska@lsi.net.pl,

1.2.2 W zakresie merytorycznym Witold Buraczyński, Kierownik Projektu, ul. Piotrkowska 190, II piętro,

pokój nr 32, tel. +48 42 66-49-103, tel. kom. +48 500 084 036, e-mail: buraczynski@lsi.net.pl

1.3 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres wskazany w

punkcie 1.2 z oznaczeniem:

„KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SPECJALNEJ STREFY SZTUKI W

RAMACH SPECJALNEJ STREFY KULTURY”

1.4 Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika

konkursu wymogów konkursu.

1.5 Informacje udzielane są przez osoby wymienione w pkt. 1.2 w dni robocze w godzinach od 9:00 do

14:00.

2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1 .Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają

wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski), a Zamawiający dopuszcza do udziału w

konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w

niniejszym Regulaminie.

2.2.1 Konkurs prowadzony jest w języku polskim, jednakże z uwagi na rangę międzynarodową konkursu

wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu

informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty mogą być składane również w języku angielskim.

2.2.2 Jeśli dokumenty o których mowa w pkt 2.3 zostały sporządzone w innym języku powinny zostać

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski.

2.3. Zamawiający zastrzega, iż w razie ewentualnych rozbieżności między treścią dokumentów

sporządzonych przez Zamawiającego w języku polskim, w tym ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu

4

konkursu, a treścią tych dokumentów sporządzonych w języku angielskim, wersją obowiązującą będzie

wersja polska.

3. TERMINY

3.1

3.1a

Ogłoszenie konkursu

Udostępnienie materiałów konkursowych

17 września 2007 r.

do dnia 8 października 2007 r.3.2 Składanie wniosków wraz z kompletem wymaganych dokumentów

o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 8 października 2007 r.3.3 Prace Sądu konkursowego - weryfikacja formalna Od dnia 8 października 2007 r.3.4 Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w

konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac

konkursowych – przewidywany termin

15 października 2007 r.

3.5 Zapytania w formie pisemnej przy zachowaniu anonimowości

kierowane do Sekretarza Sądu Konkursowego (decyduje data

skutecznego doręczenia) do dnia 22 października 2007 r.

3.6. Termin złożenia prac konkursowychdo dnia 3 grudnia 2007 r.

do godziny 15.00 3.7. Prace Sądu konkursowego Od 04 grudnia 2007 r.3.8 Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 13 grudnia 2007 r.

Wskazane terminy związane są z zamiarem złożenia przez Zamawiającego wniosków o dofinansowanie

projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioski te przygotowane będą w dużej mierze w

oparciu o koncepcję architektoniczną, która zostanie przygotowana w wyniku przeprowadzenia

niniejszego konkursu oraz szacunek kosztów związanych z realizacją tego projektu i szacunkowych

harmonogramów realizacji prac projektowych i budowlanych. Materiały te będą podstawą opracowania

studium wykonalności niezbędnego przy formułowaniu wniosku do Unii Europejskiej.

W przypadku zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych

Unii Europejskiej podane wyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający

niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

4. SĄD KONKURSOWY

4.1 Skład Sądu konkursowego

Sąd konkursowy liczy ośmiu członków. W skład Sądu konkursowego wchodzą:

1) mgr inż. arch. Bohdan Paczowski – Architekt

2) mgr inż. arch. Marek Lisiak – Architekt Miasta, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,

3) mgr Marek Żydowicz – Doradca Prezydenta, Konserwator Zabytków, Muzealnik

4) mgr inż. arch. Agnieszka Pytel –Miejska Pracownia Urbanistyczna,

5) mgr inż. arch. Roman Wieszczek –Sędzia Konkursowy SARP, Łódzka Okręgowa Rada Izby

Architektów,

6) mgr inż. arch. Andrzej Walczak - Fundacja Sztuki Świata,

7) Gerhard Juergen Blum-Kwiatkowski – Dyrektor Ośrodka Sztuki "Kunststation" w Kleinsassen,

Hesja Niemcy

8) prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Pabich – Politechnika Łódzka

Funkcję przewodniczącego Sądu konkursowego pełnić będzie Bohdan Paczowski, a zastępcy

przewodniczącego Sądu – Gerhard Juergen Blum-Kwiatkowski. Sędzią Referentem będzie mgr. inż. arch.

Marek Lisiak.

5

W przypadku odwołania członka Sądu konkursowego z przyczyn, o których mowa w art. 17 Ustawy Prawo

zamówień publicznych lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu

konkursowego, w miejsce odwołanych zostanie powołana w pierwszej kolejności mgr inż. Lidia

Czarczyńska – kierownik Oddziału Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełnić będzie Barbara Fert-Błaszkowska – Łódzka Spółka

Infrastrukturalna Sp. z o.o.

4.2 Zadania Sądu konkursowego

Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności:

1) wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu,

2) ocena spełniania przez Uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu,

3) ocena prac konkursowych,

4) opracowanie informacji o pracach konkursowych,

5) wyłonienie najlepszej pracy konkursowej,

6) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,

7) przyznanie nagród.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

6

1. CEL, PRZEDMIOT I ZADANIE KONKURSU

1.1.Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, estetycznie, funkcjonalnie – użytkowo

koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sztuki Współczesnej zwanego dalej Specjalną Strefą

Sztuki w Łodzi. Koncepcja architektoniczna winna uwzględniać rangę tworzonego Nowego Centrum

Miasta. Jego centralnym elementem będzie Specjalna Strefa Kultury przylegająca od południa do

dworca Łódź Fabryczna. Dworzec będzie zlokalizowany w podziemiu (od poziomu –16 do poziomu

parteru). W części naziemnej, wzdłuż korytarza kolejowego, powstaną należące do PKP budynki o

funkcjach komercyjnych. Specjalną Strefę Kultury utworzą obok Specjalnej Strefy Sztuki (Centrum

Sztuki Współczesnej – załącznik kolor czerwony) – Centrum Festiwalowo – Kongresowe i budynki

dawnej elektrociepłowni EC1 Wschód – rewitalizowane na siedzibę Fundacji Sztuki Świata (Centrum

Davida Lyncha) oraz EC1 Zachód – centrum edukacyjno – rozrywkowe zwane Energopolis.

Ważnym elementem Specjalnej Strefy Kultury jest jej podział na ulice 4 kultur. Jest to intencjonalne

nawiązanie do historii powstania miasta i jego rozwoju wynikającego z synergii działań społeczności

polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Na każdej z ulic pojawi się charakterystyczny element

architektoniczny - siedziba instytucji kulturalno – artystycznej reprezentującej daną kulturę i

prowadzącej aktywną działalność artystyczną.

Koncepcja Specjalnej Strefy Sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), która zostanie wybrana przez Sąd

Konkursowy do realizacji, będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu

budowlanego i projektu wykonawczego.

1.2.Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi

wg wskazanej linii zabudowy ( zał nr 12).

1.3.Budowa Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi ma wyjątkowe znaczenie nie tylko dla miasta ale i dla

kultury polskiej. Łódź dysponuje największą i najlepszą w Polsce kolekcją dzieł sztuki nowoczesnej i

współczesnej. Niestety, ze względu na ograniczenie miejsca ekspozycji, jakim dysponuje Muzeum

Sztuki w Łodzi, ponad 90% zbiorów pozostaje w magazynach. Stworzenie przestrzeni

ekspozycyjnych, edukacyjnych. rekreacyjnych w ramach Specjalnej Strefy Sztuki umożliwi nie tylko

prezentację tej niezwykłej kolekcji, ale i partnerską współpracę z największymi, najbardziej

prestiżowymi i dynamicznie działającymi centrami, muzeami i galeriami Sztuki Współczesnej na

świecie. Specjalna Strefa Sztuki ma stworzyć warunki do przyjaznego i atrakcyjnego otwarcia sztuki

współczesnej na widza. Pamiętając nie tylko o tym jakie dzieła sztuki i dla kogo chcemy eksponować,

nie możemy zapomnieć o tym, jak będziemy eksponować dzieła sztuki?! Ważną częścią zadań

Specjalnej Strefy Sztuki będą zatem funkcje edukacyjne i ożywienie relacji między widzami a

artystami i ich dziełami. Specjalna Strefa Sztuki powinno być miejscem żywym, gdzie sztuka

współczesna przenika się z życiem miasta. Architektonicznie budynek Specjalnej Strefy Sztuki

powinien być znaczącym wyróżniającym się akcentem Nowego Centrum Miasta. Specjalna Strefa

Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury stanie się najważniejszym miejscem publicznym w

rewitalizowanym centrum Łodzi.

1.4.Funkcje nowego budynku Specjalnej Strefy Sztuki:

7

Specjalna Strefa Sztuki będzie miejscem prezentacji sztuki XX i XXI w. Specjalna Strefa Sztuki otworzy

swoje przestrzenie nie tylko dla kolekcji łódzkiego Muzeum Sztuki, ale także innych centrów, muzeów

i galerii dysponujących znaczącymi kolekcjami dzieł sztuki, będzie także miejscem tworzenia i

opracowania nowej kolekcji. W Specjalnej Strefie Sztuki organizowane będą wystawy sztuki

nowoczesnej i współczesnej oraz projekty „do miejsca”. Różnorodność formalna dzisiejszych działań

artystycznych i wystawienniczych – wymaga sal ekspozycyjnych o zróżnicowanym charakterze, np. sal

o rzucie centralnym z przestrzenią atektoniczną, sal o rzucie prostokątnym lub wielokątnym o

przestrzeni kubicznej, sal otwierających się na przestrzeń „pod gołym niebem”... etc., sal o

zróżnicowanych wysokościach od 4,5m do 12m, sal umożliwiających „zmianę” przestrzeni

ekspozycyjnej, sal przystosowanych do realizacji tradycyjnych projektów wystawienniczych, działań

multimedialnych i do tworzenia nowych dzieł w najszerszym zakresie.

Specjalna Strefa Sztuki – ma też stworzyć przyjazne przestrzenie do edukacji i rekreacji kulturalnej

obejmującej różne grupy wiekowe i środowiskowe. Trzeba też pamiętać o dopełnieniu oferty

programowej elementami dot. propozycji powstających na rynku współczesnej kultury użytkowej,

design oraz komercji kulturalnej. Ważnym elementem jest stworzenie w przyziemiu „agory pod

dachem” miejsca spotkań mieszkańców Łodzi ze sztuką. Istotnym elementem komunikacyjnym

powinien stać się wewnętrzny pasaż łączący wejścia do Specjalnej Strefy Sztuki od parku im. St.

Moniuszki prowadzące do rynku Kobro.

2. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu

2.1. Ustalenia ogólne 2.1.1Obszar objęty konkursem wyznaczają projektowane ulice od północy: Żydowska,

od południa: Polska, od zachodu Park im. Stanisława Moniuszki i ulica Składowa a od

wschodu projektowany Rynek Kobro.

2.1.2.Projekt budynku Specjalnej Strefy Sztuki powinien uwzględniać wskazaną linię zabudowy

i prezentować koncepcje aranżacji ulic otaczających Specjalną Strefę Sztuki oraz

przestrzeni od strony Parku i Rynku Kobro

2.2. Zakres rzeczowy pracy konkursowej

Przedmiotem pracy konkursowej, na podstawie założeń programowych i wytycznych funkcjonalno-

użytkowych określonych w regulaminie jest:

2.2.1. opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Specjalnej Strefy Sztuki (Centrum Sztuki

Współczesnej) w ramach określonej linii zabudowy,

2.2.2. opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic i przestrzeni placów otaczających Specjalna Strefę

Sztuki,

2.2.3 koncepcja architektury realizująca wymagane funkcje oraz nawiązująca do wytycznych w postaci

plansz oraz rysunków poglądowych rzutów poszczególnych kondygnacji budynków. Biorąc pod uwagę

terminy związane z aplikacją o środki unijne w ramach przedstawionej koncepcji powinny znaleźć się

informacje, które będą w stanie oddać ideę projektu.

8

2.2.4. szacunek kosztów związanych z realizacją projektu na podstawie opracowanej koncepcji (z

podziałem na prace projektowe, budowlane, instalatorskie, inne),

2.2.5. szacowany harmonogram realizacji prac projektowych na podstawie opracowanej koncepcji,

2.2.6. szacowany harmonogram realizacji prac budowlanych na podstawie opracowanej koncepcji.

2.3.2. Opracowania będące przedmiotem konkursu winny być oparte o:

a) program funkcjonalno-przestrzenny stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu,

b) koncepcję urbanistyczną,- załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu

c) przyjęte rozwiązania powinny spełniać ponadto wymogi przepisów prawa budowlanego i Polskich

Norm oraz innych przepisów związanych z przepisami budowlanymi obowiązującymi w projektowaniu .

2.4 Wytyczne funkcjonalne

Załącznik nr 7 zawiera informacje o założeniach programu funkcjonalno-użytkowego Specjalnej Strefy

Sztuki (SSS).

2.5 Budżet

2.5.1 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy

konkursowej (realizacji budowy budynku) nie powinien przekroczyć 80.000.000 Euro brutto [wraz z

podatkiem od towarów i usług]. Powyższy koszt obejmuje również koszt realizacji projektu (sporządzenie

projektu budowlanego, projektów wykonawczych i nadzorów autorskich) wykonanego na podstawie

złożonej pracy konkursowej.

2.5.2 Uczestnicy konkursu są obowiązani złożyć, wraz z pracą konkursową, informację o planowanym

łącznym koszcie realizacji koncepcji na podstawie pracy konkursowej w rozbiciu na elementy składowe

oraz z podaniem podstawy wyliczenia (metodologii i wartości).

2.6 Informacje dodatkowe

Materiały dotyczące uwarunkowań komunikacyjnych, oraz w zakresie infrastruktury technicznej i

warunków geotechnicznych zostaną udostępnione przez Organizatora konkursu Uczestnikom

zaproszonym do składania prac konkursowych.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

9

1.1 Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w

konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również „Uczestnikami konkursu wspólnie

biorącymi udział w konkursie” .

1.2 Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie

wykluczony z konkursu.

Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie

z innym Uczestnikiem konkursu.

1.3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu

konkursu.

1.4 Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania

określone Regulaminem konkursu.

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY

2.1.Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w

zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające

osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty

te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania:

2.1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w

szczególności:

2.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.1.3. wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku

użyteczności publicznej przez który należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa

wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,

gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,

lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub

telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do funkcji biurowej lub

socjalnej o powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m 2

2.2 Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu

w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań

2.2.1. W celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w pkt. 2.1. Uczestnicy Konkursu mają

dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,

10

że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w konkursie,

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,

5) uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do

projektowania w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do

architektury obiektu lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów w zakresie wystarczającym do projektowania bez ograniczeń

6) wykaz wykonanych usług, zawierający co najmniej 1 usługę, o której mowa w pkt 2.1.3, zgodnie z

załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

7) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według załącznika nr 3 do

Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie,

8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 3

ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do

niniejszego regulaminu,

9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszego

regulaminu.

10) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń bądź w

przypadku Uczestników zagranicznych dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania

zawodu architekta w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z

kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadające uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje,

potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń,

2.2.2. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, dokumenty i

oświadczenia które potwierdzają spełnianie wymagań opisanych w pkt. 2.2.5)- 8) i 10) składa ten z

uczestników który wykazuje spełnianie danego warunku.

2.2.3. Pozostałe wymagania opisane w Regulaminie konkursu każdy z Uczestników wspólnie biorących

udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie –

11

każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie musi złożyć dokumenty i oświadczenia na

potwierdzenie ich spełnienia.

2.2.4. Uczestnicy zagraniczni biorący udział w konkursie:

1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

powyżej w :

1)w pkt. 2.2.1.1), 2.2.1.2) i 2.2.1.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego

organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu

ubiegania się o zamówienie

2) w pkt. 2.2.1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.

2. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,

dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2.2.4.1.1)a) i c) oraz 2.2.4.1.2) powinny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w konkursie. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.2.4.1.1)b) powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w konkursie.

3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w

kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.2.4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wzór

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

12

3. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Przystępując do konkursu każdy z Uczestników konkursu, we wniosku o dopuszczenie do udziału w

konkursie, składa oświadczenie, że wykona pracę konkursową, a w przypadku otrzymania nagrody w

postaci zaproszenia do negocjacji przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej

pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu (Rozdz. IX pkt 1.3).

4. DODATKOWE WYMAGANIA

4.1 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o

dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami

Regulaminu konkursu.

4.2 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie mogą ustanowić wspólnego pełnomocnika

uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami

Regulaminu konkursu.

4.3 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być

załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika

konkursu.

4.4 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest:

1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,

2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń

woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej

Uczestnikiem konkursu.

4.5 Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

13

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI

KONKURSU

1.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do Organizatora

konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adresy i nr faksu wymienione w Rozdziale I

pkt 1.2 oraz 1.3 Regulaminu konkursu.

1.2 Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu pod

warunkiem, że otrzyma je nie później niż na 6 dni roboczych przed upływem terminu składania Wniosków

o dopuszczenie do udziału w konkursie.

1.3 Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie oraz za pomocą

faksu lub drogą elektroniczną.

1.4 Organizator prześle pisemną odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytań, wszystkim

uczestnikom konkursu i zamieści je na swojej stronie internetowej,

1.5 Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania prac konkursowych,

zmodyfikować treść regulaminu. Dokonaną w ten sposób modyfikację, Sekretarz Sądu przekaże

niezwłocznie wszystkim Uczestnikom Konkursu, którym przekazano Regulamin Konkursu oraz zamieści na

stronie internetowej www.lsi.net.pl

1.5 Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu

są wiążące dla Uczestników konkursu.

2. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WNIOSKU, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

2.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu

oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie.

2.2 Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w

pkt 2.1 uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed

upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 2, po uprzednim powiadomieniu

Organizatora konkursu, faksem lub pocztą elektroniczną, o ich wysłaniu, najpóźniej przed upływem

terminu na ich złożenie.

2.3 Termin składania Wniosków określony jest w Rozdziale I punkt 3.2 oraz w Rozdziale V pkt 3.4.

14

ROZDZIAŁ V

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - ZASADY PRZYGOTOWANIA I

OCENY WNIOSKÓW

1. WYMOGI FORMALNE

1.1 Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien

zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu

konkursu oraz powinien został złożony w oryginale.

1.2 Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane

przez osobę uprawnioną, o której mowa w Rozdziale III pkt 4.4. Regulaminu konkursu bądź przez

pełnomocników, o których mowa w Rozdziale III pkt 4.2. Regulaminu konkursu.

1.3 W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią wspólnego

pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale III pkt 4.2. Regulaminu konkursu, wówczas Wniosek musi być

podpisany przez wszystkich Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie bądź ich

pełnomocników, a załączone dokumenty oraz oświadczenia podpisane odpowiednio przez tego Uczestnika

konkursu (lub jego pełnomocnika), którego dotyczą.

1.4 Pełnomocnictwo, musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika

konkursu, o których mowa w Rozdziale III pkt 4. Regulaminu konkursu.

1.5 Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez

osoby uprawnione lub pełnomocnika, z zastrzeżeniem ppkt 2.1 niniejszego rozdziału.

1.6 W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE

STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do

Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami.

1.7 Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały

wszystkich kart Wniosku i załączników.

2. FORMA DOKUMENTÓW

2.1 Oświadczenia i dokumenty oraz Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w

oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (z uwzględnieniem zapisów pkt 1) przez

osoby uprawnione lub pełnomocników, z zastrzeżeniem podpunktu 2.2 niniejszego rozdziału.

2.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika

konkursu, zgodnie z Rozdziałem III pkt 4. Regulaminu konkursu.

3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W

KONKURSIE

3.1 Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem firmy

kurierskiej w miejscu wskazanym w Rozdziale I pkt 1.2 tj.: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.,

15

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190, w sekretariacie na parterze budynku, zgodnie z harmonogramem

zawartym w Rozdziale I niniejszego Regulaminu.

3.2 Opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako “KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI

ARCHITEKTONICZNEJ SPECJALNEJ STREFY SZTUKI W RAMACH SPECJALNEJ STREFY KULTURY” oraz

opatrzone nazwą i adresem Uczestnika konkursu lub pełnomocnika.

3.3 Termin składania Wniosków upływa 8 pażdziernika 2007 r., z uwzględnieniem postanowień Rozdziału

IV pkt 2.

3.4. Wniosek może być złożony osobiście do dnia 8 października 2007 r. do godz. 15.00.

3.5 Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator

konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

3.6 Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania

Wniosków.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie

przewidzianych dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W

KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SPECJALNEJ STREFY SZTUKI W

RAMACH SPECJALNEJ STREFY KULTURY”.

4. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Zamawiający dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po

upływie terminu ich składania zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.2 Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac

konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie.

4.3 Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art.

120 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

1.1 Wersję graficzną koncepcji należy prezentować w czterech wersjach:

1. na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład w formacie 70x100 cm (w układzie

poziomym) – maksymalnie 8 plansz,

2. na papierze w formacie 70x100 cm złożoną do formatu 25x35 cm (w układzie poziomym),

3. zredukowaną do formatu 35x50 cm.

4. w postaci cyfrowej

1.2 Tekst koncepcji należy złożyć w formie oprawionego zeszytu A4, w objętości do 5 stron wraz z

dołączoną tabelą programową. Zaleca się ponumerowanie stron tekstu koncepcji.

1.3 Materiały wykraczające poza zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

2.1 Część graficzna

2.1.1 Plan sytuacyjny w skali 1:2000.

2.1.2 Zagospodarowanie terenu w skali 1:500.

2.1.3 Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:300 (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń

należy wpisać na rzutach) z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych zawartych w Rozdziale II pkt 2.4

Regulaminu konkursu.

2.1.4 Opis pomieszczeń na rzutach z podaniem ich nazwy (przeznaczenia).

2.1.5 Charakterystyczne przekroje, w skali 1:300.

2.1.6 Wszystkie elewacje, w skali 1:300.

2.1.7 Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca

wykonania ujęcia; na planszy koncepcji zagospodarowania obligatoryjne są dwie wizualizacje z punktów

X, Y i Z.

2.1.8 Perspektywy i wizualizacje wnętrza.

2.1.9 Fragment / detale elewacji widok i przekrój w skali 1:50 (1:20), umożliwiające zrozumienie

przyjętego rozwiązania materiałowo – technicznego.

2.1.10 Skrócona prezentacja projektu przedstawiona w formie 4 wybranych przez Uczestnika konkursu

plansz w formacie prezentacji multimedialnej zgodnej z programami biurowymi.

2.1.11 Mapę sytuującą Projekt w województwie i mapę szczegółowo lokalizującą Projekt w najbliższym

otoczeniu (w mieście, gminie, powiecie). Mapa szczegółowo lokalizująca Projekt w najbliższym otoczeniu

powinna być identyczna z mapą służącą ustaleniu lokalizacji inwestycji dla potrzeb decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz powinna obejmować teren, którego dotyczy projekt. Skala

mapy dołączonej do pracy konkursowej musi być dobrana do potrzeb projektu, tak aby można było

zlokalizować projekt w skali lokalnej w regionie. Dodatkowo można załączyć dodatkowe mapy lub szkice

opisujące projekt.

2.2 Część opisowa

W skład opracowania wchodzi:

17

1. Szacunek kosztów związanych z realizacją projektu na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem

na prace projektowe, budowlane, instalatorskie, inne),

2. Szacowany harmonogram realizacji prac projektowych na podstawie opracowanej koncepcji,

3. Szacowany harmonogram realizacji prac budowlanych na podstawie opracowanej koncepcji,

Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji budynku i koncepcji zagospodarowania jego otoczenia

oraz ewentualnych powiązań z terenami i obiektami sąsiadującymi, a także opis materiałowy i bilans

powierzchni w tabeli programowej oraz opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do przedstawienia

graficznego:

2.2.1 opis koncepcji budynku i zagospodarowania działek, ewentualnych powiązań z terenami

sąsiadującymi, a także opis materiałowy i bilans powierzchni w tabeli programowej, opis uwzględniający

elementy koncepcji trudne do pokazania na rysunkach,

2.2.2 określenie zryczałtowanej ceny brutto za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem

nadzoru autorskiego,

2.2.3 określenie kwoty brutto maksymalnego, planowanego kosztu wykonania prac budowalno-

technicznych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy wraz z kosztorysem

dla zadania objętego kosztorysem w rozbiciu na elementy składowe oraz z podaniem podstawy wyliczenia

(metodologii i wartości).

2.3 Część cyfrowa

2.3.1 W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem konkursu, Uczestnicy

zobowiązani są do przekazania Organizatorowi konkursu zawartości opracowania w postaci cyfrowego

zapisu elektronicznego, które powinno być złożone w zamkniętej odrębnej kopercie.

2.3.2 Część cyfrowa pracy konkursowej, z wyłączeniem materiału opisanego poniżej w pkt g), nie

będzie podlegała ocenie i zostanie otwarta dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. Część ta zostanie

wykorzystana jedynie do celów wystawienniczych i obliczeniowych. W celu umożliwienia wykorzystania

prac, zgodnie z Regulaminem konkursu, Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi

konkursu zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego na CD / DVD w formatach:

a) rysunki w formacie DWG lub DXF,

b) teksty w formacie DOC lub RTF,

c) zestawienia powierzchni w formacie XLS,

d) plansze projektu w formacie PDF, pomniejszone do wymiarów A3,

e) plansze projektu formacie PPS (projekcja “Power Point”),

f) wizualizacje w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości 600 dpi,

g) prezentacja, o której mowa w punkcie 2.1.11 niniejszego Rozdziału, dla potrzeb Sądu

konkursowego, na oddzielnej płycie CD/DVD

3. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

3.1 Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2007 r. do godziny 15.00 (decyduje

skuteczne doręczenie pracy konkursowej) , za pokwitowaniem odbioru (załącznik Nr 5 do Regulaminu

konkursu) na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź,

sekretariat, wraz z odpowiednim opisem.

18

3.2 Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do

składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego

pokwitowania odbioru pracy, wystawionego przez Organizatora konkursu.

3.3 Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem

terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi

nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania

(koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ NA

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SPECJALNEJ STREFY SZTUKI W RAMACH SPECJALNEJ

STREFY KULTURY”.

3.4 Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po

rozstrzygnięciu konkursu dokonanym przez Sąd konkursowy.

3.5 Praca konkursowa wraz z opisem i informacją cenową oraz częścią cyfrową, i innymi elementami

pracy nie może być podpisana. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym

dalej zwanym NUMEREM wybranym dowolnie przez Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na

wszystkich elementach pracy (w prawym górnym rogu ), tj. opisie, planszach informacji cenowej i

załącznikach w tym na części cyfrowej oraz na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej, a także na

kopercie ze składem zespołu autorskiego załączanej do pracy konkursowej oraz opakowaniu pracy

konkursowej.

3.6 Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i

zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako „KONKURS NA

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SPECJALNEJ STREFY SZTUKI W RAMACH SPECJALNEJ

STREFY KULTURY” oraz oznakowanie NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej.

3.7 Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę

identyfikacyjną oznaczoną NUMEREM i zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik Nr 6 do

Regulaminu konkursu).

3.8 Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego

pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem

konkursu przez Sąd konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu.

3.9 Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu konkursowego poprzez nadanie kodu

trzycyfrowego każdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany

Kierownikowi Zamawiającego.

19

ROZDZIAŁ VII

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.1 Oceny prac dokonuje Sąd konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych

prac z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI i kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt.

2 niniejszego rozdziału.

1.2 Prace nie spełniające wymagań określonych w Rozdziale VI nie będą podlegały ocenie według

kryteriów ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

1.3 Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych.

W szczególności Sąd konkursowy:

a) wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub

wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród gdy prace konkursowe

nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie konkursu,

b) sporządza informacje o pracach konkursowych,

c) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,

d) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego.

1.4 Po rozstrzygnięciu Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac przyporządkowując prace

poszczególnym Uczestnikom w oparciu o NUMER umieszczony na karcie identyfikacyjnej.

1.5 O rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli

prace konkursowe, informując jednocześnie o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych oraz

publicznej dyskusji pokonkursowej.

1.6 W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona

przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za

nieważną.

2. KRYTERIA OCENY

2.1 Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową

pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) Zgodność z całkowitą koncepcją architektury oraz urbanistyczną obszaru opracowania

b) Zgodność z przygotowanym Programem funkcjonalnym

c) Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełno branżowego wraz z kosztorysami i

specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim

d) Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania

e) Łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej.

Kryteria wymienione w punktach od 1 do 6 są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 100%.

L.p. Kryterium Waga Max liczba pkt.

1Zgodność z całkowitą koncepcją architektury oraz

urbanistyczną obszaru opracowania20% 10

20

2Zgodność z przygotowanym Programem

funkcjonalnym10% 10

3

Cena wykonania projektu budowlanego i

wykonawczego pełno branżowego wraz z

kosztorysami i specyfikacją wykonania robót

oraz nadzorem autorskim

10% 10

4Łączny koszt budowy projektowanego budynku

wynikający z opracowania pracy konkursowej10% 10

5 Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania 50% 10

Suma 100% 50

Sposób obliczania punktacji dla każdej pracy konkursowej:

∑ liczby punków uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów * waga przypisana do danego

kryterium.

1. Zgodność z całkowitą koncepcją architektury oraz urbanistyczną obszaru

opracowania.

Poprzez koncepcję o której mowa w tym kryterium należy rozumieć załącznik nr 8 do niniejszego

regulaminu - Wstępna koncepcja urbanistyczna i funkcjonalno-użytkowa.

Ocena w skali od 1 do 10 – ocena subiektywna Sądu

2. Zgodność z przygotowanym Programem funkcjonalnym.

Ocena w skali od 1 do 10. Zakres oceny:1 – koncepcja architektury nie spełnia założeń programu

funkcjonalnego, 10 koncepcja architektury jest bardzo dobrze dopasowana do założeń programu

funkcjonalnego.

3. Cena wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pełno branżowego wraz

z kosztorysami i specyfikacją wykonania robót oraz nadzorem autorskim.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

3.1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

3.2 Projekty wykonawcze w zakresie zgodnym z §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 04.202.2072 z późniejszymi

zmianami,

3.3 Przedmiar robót w zakresie zgodnym z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 04.202.2072 z późniejszymi zmianami

3.4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Ocena w skali od 1 do 10 według równania:

Cmin

Wc = ------ 100 10%

Cind

gdzie:

Wc - wartość punktowa oferty,

21

Cmin - cena minimalna spośród wszystkich ofert (brutto),

Cind - cena oferty (brutto).

4. Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania

Ocena w skali od 1 do 10 – ocena subiektywna Sądu. Innowacyjność opracowania stanowi kryterium

łączące wszystkie wcześniej wymienione wraz z ekonomicznym aspektem realizacji całkowitego projektu

5. Łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy

konkursowej.

Ocena w skali od 1 do 10, przy czym ocena 1 w przypadku najwyższej ceny a ocena 10 przy oferowaniu

najniższej ceny wykonania.

22

ROZDZIAŁ VIII

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. NAGRODY

1.1 Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac

konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu.

1.2 Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w

oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana

Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria

oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez

Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.

1.3 Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma

nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I

Nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe

opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt

architektoniczno-budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) Specjalnej Strefy Sztuki oraz jej

adaptacji na cele kulturalno-artystyczne oraz zagospodarowania terenu, na którym znajdują się budynki.

1.4 Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

a) I nagroda - 150 tysięcy złotych brutto, zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu, zaproszenie nastąpi po

otrzymaniu funduszy na realizację projektu.

b) II nagroda - 100 tysięcy złotych brutto,

c) III nagroda - 75 tysięcy złotych brutto,

d) równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 3 w wysokości 50 tysięcy zł brutto każda,

dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.

1.5 Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród i wyróżnień lub

nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace

nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z

analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród

pozostałych nagród i wyróżnień.

1.6 Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez

Kierownika Zamawiającego zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu

prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1.7 Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia

wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego.

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

2.1 Ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej www.uml.lodz.pl i www.lsi.net.pl

oraz podane do publicznej wiadomości odrębnie.

2.2 Po rozstrzygnięciu konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, o czym

Organizator konkursu zawiadomi odrębnie.

23

2.3 Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania

złożenia pracy nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu.

ROZDZIAŁ IX

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRACY ORAZ OKREŚLENIE PÓL EKSPLOATACJI PRAC

KONKURSOWYCH

1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych

podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej

techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich).

1.2 Ustalenia pkt. 1.1 nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac.

1.3 Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej przeniesie ponadto na

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy (utworu) na następujących polach

eksploatacji:

a) prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie

opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami

Zamawiającego i bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności

projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy

konkursowej stanowiące nagrodę w konkursie innej osobie niż autor nagrodzonej pracy może mieć

miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn

wymienionych w punkcie 1.6,

c) prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu,

wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z poźn. zm).

1.4 Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany jest do przystąpienia

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

oraz po przeprowadzeniu negocjacji do podpisania umowy z uwzględnieniem warunków określonych w

„Istotnych postanowieniach umowy w sprawie wykonania projektu” (punkt 3 niniejszego rozdziału) oraz

uzgodnionych w trakcie negocjacji.

1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, Uczestnika konkursu, który

otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe

opracowanie pracy konkursowej uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej, jeśli zostaną wskazane

przez Sąd konkursowy w informacji o sporządzonych pracach lub przez Organizatora konkursu.

1.6 Nie zawarcie przez Zamawiającego z uczestnikiem konkursu, który otrzymał pierwszą nagrodę,

umowy na wykonanie projektu nie stanowi dla uczestnika konkursu nagrodzonej pracy konkursowej

podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. Zamawiający może

nie zawrzeć umowy o prace projektowe z uczestnikiem konkursu pracy nagrodzonej w razie wystąpienia

24

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie

publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie

zamówienia. Zamawiający może nie zawrzeć umowy również, jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w

trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia

postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. ZAKRES PROJEKTU SPORZĄDZONEGO PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU NAJLEPSZEJ

PRACY PO UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uczestnik konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę sporządzi i przekaże Zamawiającemu wykonywaną

dokumentację projektową (projekt budowlany wykonawczy wraz z opisami przedmiotu zamówienia

zgodnymi z ustawą Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi

zmianami) i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót) stanowiącą przedmiot umowy zawartej w

wyniku negocjacji w 7 egzemplarzach, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, kompletną specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru obiektu wraz z projektami branżowymi tj. budowlano-architektoniczną,

elektryczną, teletechniczną, wod kan, c.o., gazową wraz z projektem wyposażenia wnętrz oraz

kosztorysem ślepym i inwestorskim (również w wersji elektronicznej) wykonanym zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1389).

3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PROJEKTU - ZAWIERANEJ

W WYNIKU NEGOCJACJI PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Z

AUTOREM NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ

3.1 Projekt Specjalnej Strefy Sztuki zostanie sporządzony przez Wykonawcę (Uczestnika konkursu) w

terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3.2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie projektu uzgodnioną w trakcie negocjacji kwotę.

3.3 Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.4 Za odstąpienie jednej ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznego

wynagrodzenia brutto.

3.5 Wykonawca zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budynku w oparciu o

projekt sporządzony przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.2.

3.6 Wykonawca będzie ubezpieczony z tytułu wykonywanej działalności na kwotę nie mniejszą niż

3.000.000 zł (trzy miliony zł). Polisa ważna będzie od dnia rozpoczęcia prac projektowych przez 24

miesiące po dokonaniu odbiory ostatniego obiektu objętego zakresem projektu.

3.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do sporządzonego projektu.

3.8 Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby praw

lub obowiązków wynikających z Umowy.

3.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt i zmian do projektu budowlanego przed

przystąpieniem do każdego z etapów projektowania.

2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM

KONKURSU

25

4.1 Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (protest, odwołanie, skarga).

4.2. Wskazane w pkt 4.1 środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu

konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej.

4.3 Uczestnik konkursu może wnieść protest:

4.3.1 na treść ogłoszenia o konkursie - w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej,

4.3.2 na postanowienia Regulaminu konkursu - w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł

zapoznać się z jego treścią.

4.5 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

4.6 Od rozstrzygnięcia protestu można wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w

terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia

protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Organizatorowi konkursu.

4.7 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie Zespołu Arbitrów przysługuje skarga do Sądu

Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.8 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział X

Unieważnienie konkursu

Konkurs może być unieważniony gdy:

a. nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa

b. Sąd Konkursowy stwierdzi, że żadna z prac konkursowych nie spełnia wymagań określonych w

Warunkach Konkursu.

Decyzję o unieważnieniu konkursu Zamawiający poda wszystkim uczestnikom.

Po unieważnieniu konkursu lub stwierdzeniu przez Zamawiającego, że konkurs nie doszedł do skutku

Zamawiający zwraca uczestnikom konkursu ich prace.

26

ROZDZIAŁ XI

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

Załącznik 1 Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie

koncepcji architektonicznej Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury.

Załącznik 2a Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24

ust. 1 pkt 1-3

Załącznik 2b Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24

ust. 1 pkt 4

Załącznik 3 Wzór wykazu usług projektowych polegających na sporządzeniu przez Uczestnika

konkursu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej w zakresie

wymaganym w Rozdziale III pkt 2.1.2 Regulaminu konkursu

Załącznik 4 Wzór oświadczenia wykonawcy wynikający z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych

Załącznik 5 Wzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej

Załącznik 6 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej

Załącznik 7 Założenia programu funkcjonalno-przestrzennego Specjalnej Strefy Sztuki (SSS)

Załącznik 8 Wstępna koncepcja urbanistyczna i funkcjonalno-użytkowa

Załącznik 9 Stanowisko Oddziału Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ

Załącznik 10 Stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

Załącznik 11 Ideogram Specjalnej Strefy Sztuki

Załącznik 12 Wskazana linia budynku Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury

Załącznik 13 Opinia ZDiT

27